1. La nota di iscrizione a ruolo può essere trasmessa per via telematica come documento informatico sottoscritto con firma digitale.
1. La relazione prevista dall'articolo 195 del codice di procedura civile può essere depositata per via telematica come documento informatico
3. Il giudice, tenuto conto di un eventuale successivo utilizzo dei dati contenuti nella consulenza tecnica d'ufficio, può disporre che la relazione
1. Qualora non sia necessario acquisire il fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, la trasmissione del fascicolo d'ufficio può avvenire, in ogni
2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve
richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare
2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore
4. Il presidente della giunta regionale può, per edifici pubblici e di uso pubblico, stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due
2. Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, il quale può delegare un
3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione
3. Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in
3. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie per
2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi
, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più
2. Il collaudo degli impianti può essere effettuato a cura di professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione
2. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1, l'interessato può inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al competente organo
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda
4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e
della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la regione può disporre la sospensione o la
abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione
3. In pendenza delle procedure di annullamento la regione può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica
di costruire, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedereallo sportello unico che
entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni
vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può
della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua
1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: « Si può, con » sono inserite le seguenti: « l'approvazione della
1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o
può prevedere. In assenza di questo, imputabile ad una perdurante inerzia legislativa, la Consulta non può che ritenere la illegittimità delle norme
affrontare la tematiche - che ben può dirsi annosa, oltre che irrisolta - del criterio discretivo fra gli uni e gli altri tipi di atti ed in parte spiega la
partitamente le caratteristiche tipiche di tale operazione, le diverse tipologie che può assumere e l'oggetto del conferimento. La pregevole disamina
Spesso i vertici aziendali sottovalutano i rischi aziendali. Tale atteggiamento può causare danni per frodi aziendali. L'A. descrive, con esempi, i
collaborazione e devoluzione è molto lenta; negli ultimi anni si può rilevare che una certa forma di federalismo è stata raggiunta. In tale visione
organi parlamentari nell'approvazione delle iniziative dell'Esecutivo. L'analisi offerta consente di individuare forme nelle quali può essere resa tale
paziente è insoddisfatto. Se l'acquirente può imporre la cura del paziente al fornitore, il prezzo fisso rispetta i criteri di efficienza. Il fornitore
Kelsen può essere considerato il massimo giurista europeo del XX secolo, e l'opera a lui dedicata da Mario Patrono ne è la conferma critica
"Mortati può attendere" (A proposito del controllo di costituzionalità dei regolamenti di delegificazione)
supplementare non è a contribuzione obbligatoria; infine l'eccezione all'applicazione del Protocollo in caso di accordi regionali può essere
Non tutte le grandi verità sono verità grandi. C'è qualcosa di grande che a volte può oscurare qualcosa di fattuale, qualcosa di quotidiano, qualcosa
L'unico contributo che il giornalista può dare alla verità sta nell'avvertire i lettori da quale punto di vista egli guarda. Internet obbligherà i
Per gli Enti locali è divenuta irrinunciabile una gestione finanziaria di tipo strategico, che può beneficiare delle peculiarità dei derivati. Essi
routine alla quale non può sottrarsi. Tuttavia, non si può che sorridere (per non piangere) dinanzi a motivazioni che evidenziano come - in base al
La sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.) è senza dubbio una pronuncia che non assume autorità di cosa giudicata, cioè non può diventare
, l'operazione di scissione collegata alla successiva cessione delle partecipazioni nella scissa o nella beneficiaria può inquadrarsi in quel disegno elusivo la
realizzazione essi collaborano, il loro comportamento, nell'economia del procedimento formativo dei predetti atti, può contribuire a risultati, consistenti
tipicamente mutualistica di distribuzione del reddito, che può avere anche importanti sviluppi.
Lo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa ha comportato, nell'ambito di quella che può essere definita una vera e propria competizione
La scarsa quantità di DNA recuperabile su materiale biologico può rappresentare fattore limitante l'informatività dell'analisi di emogenetica forense